İHALEYE DAVET SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN (SŞP II-EF) YAMAÇLI BELEDİYESİ YAMAÇLI (YOZGAT) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU İHALE NO. YAMAÇLI-W1

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN

(SŞP II-EF)

YAMAÇLI BELEDİYESİ

YAMAÇLI (YOZGAT) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU

İHALE NO. YAMAÇLI-W1

Ülke: Türkiye

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi II – Ek Finansman

Sözleşme Başlığı: YAMAÇLI (YOZGAT) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU

Kredi No.: P170612

RFB Referans No.: YAMAÇLI-W1

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 14 Mart 2018 tarihinde yayımlanan WB2479-03/18 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

2. İller Bankası A.Ş. (bundan sonra "Kredi Sağlayıcı veya Ana Uygulayıcı veya İLBANK" olarak anılacaktır), Dünya Bankası’ndan (IBRD) (bundan sonra "Ana Kreditör veya Banka veya IBRD" olarak anılacaktır) Sürdürülebilir Şehirler Projesi II-Ek Finansman (P170612) (bundan sonra “SCP2-AF” olarak anılacaktır)- kapsamında kullanılmak üzere kredi temin etmiştir. İller Bankası A.Ş., kredinin bir kısmını Yamaçlı Belediyesi (bundan sonra İşveren veya Yamaçlı Belediyesi olarak anılacaktır) “Yamaçlı (YOZGAT) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu (Sözleşme No: YAMAÇLI - W1)” işinin finansmanı için tahsis etmiştir.

3. Yamaçlı Belediyesi, Yamaçlı (YOZGAT) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, uygun teklif sahiplerini kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir.

İşin kapsamı; Yamaçlı (YOZGAT) Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi Tasarımı, Tedariki ve Kurulumu Sözleşme süresi, Kusur Sorumluluk Süresi hariç olmak üzere 150 (yüzelli) takvim günüdür. Kusur Sorumluluk süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) gündür.

4. İhale, Dünya Bankası’nın “Yatırım Projeleri (IPF) Borçluları tarafından uygulanacak Satınalma Kuralları”na (Kasım 2020 revizyonu) uygun olacak şekilde Teklife Çağrı (RfB) yapılarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, Satın Alma Düzenlemelerinde tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

5. İlgilenen uygun Teklif Sahipleri daha ayrıntılı bilgiyi, Yamaçlı Belediyesi’nin aşağıda belirtilen adresine şahsen ve/veya faks/eposta yoluyla ulaşarak alabilir ve mesai saatleri içerisinde (10:00 ile 16:00 saatleri arasında) ihale dokümanını inceleyebilir.

6. İlgilenen istekliler, aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak ve 2.000 TL tutarındaki geri ödemesiz bir ücreti ödeyerek Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanını temin edebilirler. Ödeme yöntemi TR830001500158007354527487 (VAKIF BANK) IBAN numaralı hesabına, Sözleşme No: YAMAÇLI - W1 İhale Dosya Bedeli için olduğu yazılarak yatırılacak olup, dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. İhale dokümanı posta/kurye servisi yoluyla veya elden gönderilecektir. Kargo ile gönderilmesi durumunda oluşabilecek gecikmelerden YAMAÇLI Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

7. Tekliflerin en geç 15/12/2025 saat 16:00’e kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler, Teklif Sahiplerinin atadıkları temsilcileri huzurunda aşağıdaki adreste 15/12/2025 tarihinde ve saat 16:15’te açılacaktır.

Teklif Sahipleri, Tekliflerinin, son teklif verme tarihi ve saatinde İşveren'e ulaşması için kargoda ve ulaşımda yaşanabilecek gecikmeleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Kargoda ve ulaşımda oluşabilecek gecikmelerden Yamaçlı Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

8. Tüm tekliflerin beraberinde İşveren’in kabul edeceği bir banka tarafından düzenlenmiş 20.000 USD (YİRMİBİNAMERİKANDOLARI) veya eşdeğeri bir miktarda “Geçici Teminat”ın sunulması gerekmektedir.

9. 24/11/2025 tarihinde ve saat: 10:00’da aşağıda belirtilen adreste bir İhale Öncesi Toplantı gerçekleştirilecektir.

10. Yukarıda atıfta bulunulan adres(ler) aşağıda verilmiştir:

Doküman İncelemesi için:

Yamaçlı Belediyesi

Hesap İşleri Müdürlüğü

Adres : Yamaçlı Belediye Başkanlığı Yamaçlı Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet Cad. No:1 Boğazlıyan / YOZGAT

Telefon: 0354 663 45 99

Faks : 0354 663 42 39

E-posta: yamaclibld@hotmail.com

İhale Öncesi Toplantı için:

Yamaçlı Belediyesi

Hesap İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü

Adres : Yamaçlı Belediye Başkanlığı Yamaçlı Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet Cad. No:1 Boğazlıyan / YOZGAT

Telefon: 0354 663 45 99

Faks : 0354 663 42 39

E-posta: yamaclibld@hotmail.com

Teklif Teslimi için:

Yamaçlı Belediyesi

Hesap İşleri Müdürlüğü Müdürlüğü

Adres : Yamaçlı Belediye Başkanlığı Yamaçlı Kasabası Yeni Mahalle Cumhuriyet Cad. No:1 Boğazlıyan / YOZGAT

Telefon: 0354 663 45 99

Faks : 0354 663 42 39

E-posta: yamaclibld@hotmail.com

Yeterlilik Kriterleri

Faktör	1 Şartları sağlama
Alt Faktör	Kriterler					Gerekli Evraklar
	Gereklilik	İstekli
		Tek Başına Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış)
		Tek Başına Firma	Bütün üyeler bir arada	Her bir Ortak	En az bir Ortak
1.1 Uyruk	TST 4.4’e göre uyruk	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Ekler ile ELI – 1.1 ve 1.2 formu
1.2 Çıkar Çatışması	TST 4.2’ye göre çıkar çatışması olmaması	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Teklif Mektubu
1.3 Banka nezdinde Uygun Olmama	TST 4.5. içinde tanımlandığı üzere, Banka tarafından şartları sağlamadığının ilan edilmemiş olması	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Teklif Mektubu
1.4 Devlete Ait Kuruluş veya Kurum	TST 4.6’nın şartlarına uyum	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Ekler ile ELI – 1.1 ve 1.2 formu
1.5 Birleşmiş Milletlerin kararına veya Kredi Alanın ülkesinin kanunlarına dayalı olarak şartları sağlayamama	Kredi Alanın ülkesinin kanunları veya resmi mevzuatının bir sonucu olarak veya TST 4.8 ve Kısım V uyarınca BM Güvenlik Konseyi kararına uyum çerçevesinde hariç tutulmamış olma.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Teklif Mektubu

Faktör	2. Geçmiş Sözleşmenin İfa Edilmemesi
Alt Faktör	Kriterler					Gerekli Evraklar
	Gereklilik	İstekli
		Tek Başına Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış)
		Tek Başına Firma	Bütün üyeler bir arada	Her bir üye	En az bir üye
2.1 İfa Edilmemiş Sözleşmeler Geçmişi	Başvuru tarihinden önceki Son 5 (beş)^{^[1]} yıl içinde, yani 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana tam olarak çözüme kavuşturulmuş uyuşmazlıklar veya davalar hakkındaki bütün bilgilere dayalı olarak bir sözleşmenin ifa edilmeme durumunun meydana gelmemiş olması. Tam olarak çözüme kavuşturulmuş uyuşmazlık veya dava, ilgili sözleşmenin Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması uyarınca çözülmüş ve Teklif Sahibinin kullanabileceği bütün temyiz yollarının kullanıldığı uyuşmazlık veya davadır.	Kendi kendine veya geçmişte var olan veya hâlihazırdaki Ortak Girişimin üyesi olarak gereksinimi karşılamalıdır.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı^{^[2]}	Uygulanabilir değil	Form CON - 2
2.2 Askıya alma	TST 4.7 ve TST 20.9 uyarınca Teklif Güvence Beyanının yürürlüğe konulmasına bağlı olarak askıya alınmamış olma.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Teklif Mektubu
2.3 Bekleyen Dava	Aşağıda 3.1’de belirlenmiş kriterlere göre ve tüm bekleyen davaların İstekli aleyhine sonuçlanacağı varsayılarak Teklif Sahibinin finansal pozisyonu ve ileriye dönük uzun vadeli karlılığının hala sağlam olması/değerlendirilmesi.	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Form CON – 2
2.4 Dava Geçmişi	1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, Teklif Sahibi^{^[3]} aleyhine mahkeme / tahkim kararlarının süreklilik arzeden bir geçmişinin olmaması.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Form CON – 2
2.5 Beyan: Çevresel ve Sosyal konularda geçmiş performans	Çevresel veya sosyal konularda (Cinsel Sömürü ve İstismar konuları dâhil olmak üzere) sözleşme yükümlülüklerinin ihlal edilmesi sebebiyle herhangi bir İdare tarafından, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana askıya alınan veya sonlandırılan ve/ya kesin teminat mektubu geri alınan bütün sözleşmeleri beyan ediniz.^{^[4]}	Beyanı yapmalıdır. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de beyanı yapmalıdır.	-	Her bir üye beyan vermelidir. Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler olduğunda Uzmanlaşmış Alt Yüklenici/ler de beyanı yapmalıdır.	-	CON-3 ES Performans Beyanı Formu

Faktör	3 Finansal Durum
Alt Faktör	Kriterler					Gerekli Evraklar
	Gereklilik	İstekli
		Tek başına Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış)
		Tek başına Firma	Bütün üyeler bir arada	Her bir üye	En az bir üye
3.1 Mali Nitelikler	1 Ocak 2022 tarihinden bu yana Teklif Sahibinin finansal pozisyonunun hâlihazırdaki sağlamlığını ve ileriye dönük uzun vadeli karlılığını gösterme maksadıyla, Denetlenmiş bilançoların veya Teklif Sahibinin Ülkesinin kanunları tarafından gerekli görülmediği durumlarda, İşveren tarafından kabul edilebilir olan diğer mali tabloların sunulması.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Uygulanabilir değil	Ekleriyle birlikte FIN – 3.1 Formu
3.2 Ortalama Yıllık Cirosu	1 Ocak 2022 tarihinden bu yana (2022, 2023 ve 2024), devam eden veya tamamlanmış sözleşmeler için alınan toplam onaylı ödemeler olarak hesaplanan 1.200.000,00 (birmilyonikiyüzbin) ABD Doları veya eşdeğeri tutarında minimum ortalama yıllık inşaat cirosu. 2025 yılı cirosu da dahil son teklif verme tarihine kadarki ciro son yıl cirosuna dahil edilecektir.	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliğin yüzde yirmi beşini (%25) karşılamalı	Ana Ortak, gerekliliğin yüzde ellisini (%50) karşılamalı	Form FIN -3.2
3.3 Mali Kaynaklar	İstekli, aşağıdakileri karşılamak için, likit varlıklar, borçsuz gayrı menkuller, kredi imkanları ve sözleşmeden kaynaklanan avans ödemeleri haricinde diğer finansal imkanlar gibi finansal kaynaklara erişiminin olduğunu veya elinde bulundurduğunu göstermelidir: i) aşağıdaki nakit akışı gereksinimi: 300.000,00 (üçyüzbin) ABD Doları veya eşdeğeri tutarında ve ii) işbu sözleşme ve cari taahhütleri için gerekli olan bütün nakit akışı gereksinimleri	Gerekliliği karşılamalı	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Uygulanabilir değil	Form FIN -3.3

Faktör	4 Deneyim
Alt Faktör	Kriterler					Gerekli Evraklar
	Gereklilik	İstekli
		Tek Başına Firma	Ortak Girişim (mevcut veya planlanmış)
		Tek Başına Firma	Bütün üyeler bir arada	Her bir üye	En az bir üye
4.1 Genel Deneyim	Ana yüklenici, ortak girişim üyesi, alt yüklenici veya yönetim yüklenicisi rolünde her türlü inşaat sözleşmesi kapsamında son teklif verme tarihinden önce 5 (beş) yıldan fazla deneyim.	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Gerekliliği karşılamalı	Uygulanabilir değil	Form EXP-4.1
4.2(a) Özel Deneyim	1 Ocak 2020 ile tekliflerin verildiği tarih arasında ana yüklenici, ortak girişim üyesi^{^[5]}, veya alt yüklenici⁵ olarak Asgari aşağıda açıklanan benzer sözleşmeyi tatmin edici şekilde ve büyük ölçüde^{^[6]} tamamlamış olmak gerekir: "En az 480.000,00 (dörtyüzseksenbin) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli tek sözleşme " VEYA " Biri en az 160.000 (yüzaltmışbin) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla, diğeri en az 320.000 (üçyüzyirmibin)ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 2 (iki) sözleşme" VEYA “herbiri en az 160.000 (yüzaltmışbin) ABD Doları veya eşdeğerine eşit veya daha fazla bedelli 3 (üç) sözleşme” Sözleşmelerin benzerliği aşağıdaki unsurlara dayalı olacaktır: Yenilenebilir enerji sektöründe belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere yenilenebilir enerji santrali tedariki ve kurulumu işleri"	Gerekliliği karşılamalı	Gereklilikleri karşılamalı⁷	Uygulanabilir değil	Uygulanabilir değil.	EXP 4.2(a) formu
4.2 (b)	Yukarıdaki 4.2(a) maddesindeki ve/ya diğer büyük ölçüde tamamlanmış ve uygulanmakta olan diğer sözleşmeler için ana yüklenici, ortak girişimin üyesi veya Alt Yüklenici olarak 1 Ocak 2020 tarihi ile Başvuru teslim tarihi arasında Çevresel ve Sosyal riskleri ve etkileri başarılı şekilde ifa ettiğini gösteren resmi belge sunulacaktır.	Gereklilikleri karşılamalı Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir.	Gereklilikleri karşılamalı Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir.	Uygulanabilir Değil	Uygulanabilir Değil	EXP – 4.2 (c) formu
4.2 (c)	1 Ocak 2020 tarihi ile Başvuru teslim tarihi arasında zorla çalıştırma yükümlülüklerinin, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre sosyal çerçeve ihlali dolayısıyla, istekli (Ortak girişim ve ortak girişimin her bir üyesi ve alt yüklenicileri dahil) tarafından sunulmuş alt yükleniciler, tedarikçiler ve/veya üreticiler tarafından, askıya alınan ya da fesih edilen herhangi bir sözleşmenin ve/veya işveren tarafından kesin teminata el konulması ile sonuçlanan sözleşmesel tedbirlerin – ibraz edilmesi gerekmektedir.	Gereklilikleri karşılamalı Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir.	Gereklilikleri karşılamalı Bu koşul uzmanlaşmış bir alt yüklenici firma tarafından sağlanabilir.	Gereklilikleri karşılamalı.	Uygulanabilir Değil	Zorla Çalıştırma Performans Beyannamesi, İSG ve ÇSÇ İhlali Kaynaklı Durdurma Kararları /Uygunsuzluk Raporları (Bulunmaması halinde Beyanname)

[1] İdare tarafından karar verildiği şekilde, ifa etmeme (a) ilgili sözleşme kapsamında uyuşmazlık çözümüne sevk etme yolu da dahil olmak üzere, ifa etmemeye yüklenici tarafından itiraz edilmemiş olan tüm sözleşmeleri ve (b) bu şekilde itiraz edilmiş olan, ancak yüklenici aleyhine tam olarak çözümlenmiş olan sözleşmeleri içerecektir. İfa etmeme, İdare kararının uyuşmazlık çözüm mekanizması tarafından geçersiz kılındığı sözleşmeleri içermeyecektir. İfa etmeme tam olarak çözümlenmiş uyuşmazlıklar veya davalar, yani ilgili sözleşme kapsamında uyuşmazlık çözüm mekanizmasına göre çözümlenmiş olan ve İsteklinin elindeki tüm temyiz davalarının bitmiş olduğu uyuşmazlık veya dava, hakkındaki tüm bilgilere dayanmalıdır.

[2] Bu gereklilik İstekli tarafından İş Ortaklığı üyesi olarak yapılmış sözleşmeler için de geçerlidir.

[3] Teklif Sahibi, kendisi tarafından son beş yıl içinde tamamlanan veya devam eden sözleşmelerden kaynaklanan bütün davalar veya tahkimler hakkında, ilgili Teklif Mektubuna ait doğru bilgileri sağlayacaktır. Teklif Sahibi veya bir ortak girişimin herhangi bir üyesi aleyhine süreklilik arzeden kararlar bulunması, İhalenin kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

[4] İşveren bu bilgiyi, gereken özeni gösterme sorumluluğunu yerine getirmede daha fazla bilgi veya açıklama istemek için kullanabilir.

[5] İsteklinin ortak girişim üyesi veya alt yüklenici olarak katıldığı sözleşmeler için, bu gerekliliğin karşılanmasında sadece İsteklinin değer bazındaki payı dikkate alınacaktır.

⁶ Büyük ölçüde tamamlama ifadesi, sözleşme kapsamındaki işlerin yüzde 80’inin veya daha fazlasının tamamlanmasına dayalı olarak kullanılır.

⁷ İş Ortaklığı olması durumunda, üyeleri tarafından tamamlanmış sözleşmelerin değeri tek bir sözleşmenin minimum değerinin gerekliliğinin karşılanıp karşılanmamış olduğunu belirlemek için toplanmayacaktır. Bunun yerine, her bir üye tarafından gerçekleştirilen her bir sözleşme tek başına bir firma için gerektiği gibi tek bir sözleşmenin minimum değerini karşılayacaktır. İş Ortaklığının sözleşmelerin toplam sayısının gerekliliğini karşılayıp karşılamadığını belirlemede, sadece her biri gerekli minimum değere eşit ya da daha fazla olan tüm üyeler tarafından tamamlanmış sözleşmelerin sayısı toplanacaktır.

GÜNCEL

İHALEYE DAVET SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ II – EK FİNANSMAN (SŞP II-EF) YAMAÇLI BELEDİYESİ YAMAÇLI (YOZGAT) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES) PROJESİ TASARIMI, TEDARİKİ VE KURULUMU İHALE NO. YAMAÇLI-W1

BAŞKAN

KURUMSAL

HİZMETLERİMİZ

GÜNCEL

KENT REHBERİ

ONLINE İŞLEMLER